|
Лот №1, Управление. Здание №2, 2 этаж, ремонт женского туалета. Внутренняя отделка
Скрыть лот №1
|
Извещение о проведении процедуры закупки "Запрос предложений № 2387963-1" (Идёт приём заявок)
|
|
Принять участие: (*время Московское)
|
|
|
Многоэтапность:
|
Процедура проводится в 1 этап.
|
|
Возможность проведения процедуры переторжки:
|
Возможно.
Внимание! Возможна приостановка переторжки, согласно п.10 Раздела 1 Приложения 12 ЕОСЗ.
|
|
Организатор запроса предложений:
|
Публичное акционерное общество "Приаргунское производственное горно-химическое объединение", Россия, 674674, Забайкальский край, ГОС-4, а/я 89
|
|
Контактное лицо организатора:
|
Соломахина Наталия Павловна
Ведущий специалист группы размещения конкурсно-договорного отдела Управления закупок ДМТСиК
|
|
Информация о заказчиках:
|
|
Наименование
|
Контактная информация по проведению тендера
|
ИНН
|
КПП
|
|
ПАО «ППГХО»
|
Место нахождения: 674674, Российская Федерация, Читинская обл., ск г, Строителей пр-кт, 11 674674, Забайкальский край, Краснокаменс, 11
Почтовый адрес: 674674, Российская Федерация, Читинская обл., ГОС-3, а/я 496
|
7530000048
|
753001001
|
|
|
Предмет закупки:
|
Право заключения договора на Управление. Здание №2, 2 этаж, ремонт женского туалета. Внутренняя отделка
|
|
Предмет договора по лоту:
|
Управление. Здание №2, 2 этаж, ремонт женского туалета. Внутренняя отделка
|
|
Категория продукции:
|
[43.31.10] Работы штукатурные
|
|
Начальная (максимальная) цена договора:
|
315 594,54 руб. (в том числе НДС)
|
|
Условия поставки:
|
В соответствии с проектом договора и приложениями к проекту договора
|
|
Условия оплаты:
|
В соответствии с проектом договора
|
|
Обеспечение заявки на участие в запросе предложений:
|
Не требуется
|
|
Критерии оценки:
|
1. Цена договора;
2. Квалификация участника;
2.1. Опыт участника процедуры закупки.
|
|
Признак принадлежности к субъектам МСП:
|
Ограничение по принадлежности к субъектам малого и среднего предпринимательства
Обновить сведения по МСП
|
|
Регламентные даты:
|
|
Дата и время окончания приёма предложений на участие в запросе предложений:
|
05.12.2017 04:00
|
|
Дата вскрытия конвертов в запросе предложений:
|
05.12.2017 04:00
|
|
Дата и время рассмотрения предложений на участие в запросе предложений:
|
08.12.2017 23:59
|
|
Дата оценки предложений и подведения итогов закупки:
|
08.12.2017
|
|
Срок заключения договора после определения победителя:
|
25.12.2017
|
|
Прочее:
|
|
Позиции:
|
|
№
|
Наименование
|
Количество
|
Ставка НДС
|
Цена за единицу, с НДС
|
Дата начала поставки
|
Дата окончания поставки
|
|
1
|
Управление. Здание №2, 2 этаж, ремонт женского туалета. Внутренняя отделка
|
1.000 -
|
18%
|
315 594,54 руб.
|
25.12.2017
|
28.02.2018
|
Просмотр позиций по лоту
|
|
Требования к участникам:
|
|
№
|
Формулировка требования
|
|
1
|
быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников);
Требуемые документы:
- а) заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке»: - подтверждение, что лицо, подписывающее заявку на участие в закупке, обладает полномочиями
на подписание заявки от имени участника закупки, и понимает об ответственности за все действия, возникшие на основании подписанной заявки на участие в закупке; - заявление о
применении упрощенной системы налогообложения (при ее применении).
- б) заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» обязательство в случае заключения с ним договора представить до момента заключения договора: -
решение об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ,
учредительными документами юридического лица и если для участника закупки заключение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения
договора являются крупной сделкой; - решение об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, если требование о наличии такого одобрения установлено
законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки выполнение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в
закупке, обеспечение договора является сделкой с заинтересованностью или сведения, что данная сделка для такого участника не является крупной сделкой и/или сделкой с
заинтересованностью, что его организация не попадает под действие требования законодательства о необходимости наличия решения об одобрении или о совершении крупной сделки
и/или сделки с заинтересованностью, поскольку единственный участник (акционер) является единоличным исполнительным органом.
- Получение сведений о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей осуществляется организатором закупки (заказчиком) самостоятельно с
помощью сайта http://egrul.nalog.ru/
|
|
2
|
не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
Требуемые документы:
- заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» подтверждение: - о ненахождении участника закупки в процессе ликвидации (для юридического лица);
- об отсутствии в отношении участника закупки решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом)
- подтверждение участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке», о ненахождении субподрядчиков в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в
отношении субподрядчиков решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом), об отсутствии ареста имущества субподрядчиков, наложенного по решению суда,
административного органа, о неприостановлении деятельности субподрядчиков;
|
|
3
|
не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) деятельность,
которой приостановлена;
Требуемые документы:
- заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» подтверждение: - об отсутствии ареста имущества участника закупки, наложенного по решению суда,
административного органа; - о неприостановлении деятельности участника закупки.
- подтверждение участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке», о ненахождении субподрядчиков в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в
отношении субподрядчиков решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом), об отсутствии ареста имущества субподрядчиков, наложенного по решению суда,
административного органа, о неприостановлении деятельности субподрядчиков;
|
|
4
|
соответствовать требованиям, установленным на основании поручений Правительства РФ: должен раскрыть информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в
том числе конечных).
Требуемые документы:
- заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» обязательство в случае заключения с ним договора представить до момента заключения договора
сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в закупочной документации и документы,
подтверждающие данные сведения.
|
|
5
|
обладать специальной правоспособностью в соответствии с действующим законодательством РФ (или законодательством государства, на территории которого будет использоваться
поставляемая по договору продукция), связанной с осуществлением видов деятельности, предусмотренных договором, в том числе необходимыми лицензиями на выполнение работ или
оказание услуг, полученными не позже изначально установленного в извещении и документации о закупке срока окончания подачи заявок, в объеме выполняемых работ, услуг, а именно:
а) должен иметь соответствующие разрешающие документы на осуществление видов деятельности, видов работ, требуемые для выполнения договора, право на заключение которого
является предметом настоящей закупки: В соответствии с закупочной документацией
Требуемые документы:
- копии разрешающих документов на осуществление видов деятельности, видов работ, требуемые для выполнения договора, а именно: - копии документов, указанные в столбце
«Требования» данного пункта вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности и/или работ. - если в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ для участника
закупки требуется членство в СРО, выписка из реестра членов СРО, членом которой является участник закупки из следующих: - выписка из реестра членов СРО, членом которой
является участник закупки, зарегистрированный в том же субъекте РФ, в котором зарегистрирована такая СРО, при наличии в данном субъекте РФ СРО; - выписка из реестра членов
СРО, членом которой является участник закупки, зарегистрированной на территории любого из субъектов РФ, имеющих общую границу с субъектом РФ, в котором зарегистрирован
участник закупки, если на территории субъекта РФ, в котором зарегистрирован участник закупки, отсутствует зарегистрированная СРО; - выписка из реестра членов СРО, членом
которой является участник закупки, зарегистрированной на территории любого из субъектов РФ (для иностранных юридических лиц); - любой документ органа надзора за СРО из ниже
указанных, подтверждающий право некоммерческой организации на статус СРО: - решение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, выданное на
основании Постановления Правительства РФ от 24 марта 2011 г. № 207, - письмо Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в адрес СРО или в
адрес участника закупки, - выписка Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору из государственного реестра СРО, основанных на членстве лиц,
осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства. Если разрешающий документ заканчивает свое действие в период с момента
изначально установленного срока окончания подачи заявок до момента выбора победителя закупки, и новый разрешающий документ не представлен, то в состав заявки на участие в
закупке включаются: ранее действовавшее разрешение и документы, подтверждающие запрос нового разрешающего документа с подтверждением о приеме такого запроса от
соответствующего органа.
|
|
6
|
отсутствие сведений об участнике закупки в следующих реестрах недобросовестных поставщиков: - в реестре, ведущемся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля
2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; - в реестре, ведущемся в соответствии с положениями законодательства РФ о размещении
государственных и муниципальных заказов.
Требуемые документы:
- документы не предоставляются. Проверка на соответствие данному требованию осуществляется по данным реестрам организатором закупки (заказчиком) самостоятельно.
|
|
7
|
отсутствие за последние 2 года в отношении участника закупки следующих, подтвержденных документально, установленных фактов и случаев в рамках закупок, проводимых
Госкорпорацией «Росатом» и ее организациями в соответствии со Стандартом: а) случаев уклонения от заключения договора по результатам закупок, в которых участник признан
победителем закупки или с ним было принято решение о заключении договора, как с единственным участником закупки: - прямой письменный отказ от подписания договора; - не
подписание проекта договора в предусмотренный для этого в документации срок; - предъявление при подписании договора встречных требований по условиям договора в противоречие
ранее установленным в документации и (или) в заявке такого участника, а также достигнутым в ходе преддоговорных переговоров условиям; - непредставление документов,
обязательных к предоставлению до заключения договора и предусмотренных документацией и обязательствами, отраженными в заявке данного участника; - отказ иностранного участника,
от подписания договора на условиях, предложенных в ходе проведения закупки и указанных на ЭТП таким участником; б) случаев непредставления обеспечения договора, если
договором, заключенным по результатам закупки было предусмотрено его предоставление после заключения договора; в) установленных правоохранительными органами фактов
предоставления недостоверных сведений, существенных для принятия закупочной комиссией решения о допуске участника к участию в закупке и (или) оценки его заявки, указанных
участником закупки в своей заявке, приведших к уголовному наказанию виновных лиц; г) случаев расторжения договора по решению суда или по соглашению сторон в связи с
существенным нарушением поставщиком условий договора.
Требуемые документы:
- документы не предоставляются. Проверка на соответствие данному требованию осуществляется организатором закупки (заказчиком) самостоятельно по наименованию и ИНН
участника закупки (сайт http://zakupki.rosatom.ru/Web.aspx?node=unscrupulous)
|
|
8
|
отсутствие за последние 2 года в отношении участника закупки следующих, подтвержденных документально, установленных фактов и случаев в рамках закупок, проводимых
Госкорпорацией «Росатом» и ее организациями в соответствии со Стандартом: а) случаев уклонения от заключения договора по результатам закупок, в которых участник признан
победителем закупки или с ним было принято решение о заключении договора, как с единственным участником закупки: - прямой письменный отказ от подписания договора; - не
подписание проекта договора в предусмотренный для этого в документации срок; - предъявление при подписании договора встречных требований по условиям договора в противоречие
ранее установленным в документации и (или) в заявке такого участника, а также достигнутым в ходе преддоговорных переговоров условиям; - непредставление документов,
обязательных к предоставлению до заключения договора и предусмотренных документацией и обязательствами, отраженными в заявке данного участника; - отказ иностранного участника,
от подписания договора на условиях, предложенных в ходе проведения закупки и указанных на ЭТП таким участником; б) случаев непредставления обеспечения договора, если
договором, заключенным по результатам закупки было предусмотрено его предоставление после заключения договора; в) установленных правоохранительными органами фактов
предоставления недостоверных сведений, существенных для принятия закупочной комиссией решения о допуске участника к участию в закупке и (или) оценки его заявки, указанных
участником закупки в своей заявке, приведших к уголовному наказанию виновных лиц; г) случаев расторжения договора по решению суда или по соглашению сторон в связи с
существенным нарушением поставщиком условий договора.
Требуемые документы:
- документы не предоставляются. Проверка на соответствие данному требованию осуществляется организатором закупки (заказчиком) самостоятельно по наименованию и ИНН
участника закупки (сайт http://zakupki.rosatom.ru/Web.aspx?node=unscrupulous)
|
|
9
|
Участник закупки должен подтвердить, что каждый из привлекаемых субподрядчиков/соисполнителей, выполняющий работы/оказывающий услуги на сумму более 5% от общей цены заявки
участника закупки: а) осведомлен о привлечении его в качестве субподрядчика/соисполнителя; б) согласен с выделяемым ему перечнем, объемами и сроками выполнения работ/оказания
услуг.
Требуемые документы:
- Копии договоров (в том числе предварительныx или под условием) с указанием перечня, объема и сроков выполнения работ, возлагаемых на субподрядчика. В случае отсутствия в
составе заявки на участие в закупке указанных договоров, документы, представленные на такого субподрядчика считаются не поданными и сведения, указанные в таких документах не
учитываются при рассмотрении данной заявки на участие в закупке. План распределения видов и объемов работ между участником закупки и субподрядчиками. Данный план заполняется
и предоставляется как в случае привлечения участником закупки субподрядчиков, так и в случае их непривлечения; в последнем случае в данной форме отражается, что
субподрядчики не планируются к привлечению.
|
|
|
Требования к продукции:
|
|
№
|
Формулировка требования
|
|
1
|
Выполняемые работы/услуги должны соответствовать требованиям, указанным в томе 2 «Техническая часть».
Требуемые документы:
- Техническое предложение, подтверждающее выполнение каждого технического требования (том 2) в соответствии с инструкциями, приведенными в закупочной документации
(подраздел 4.1, соответствующая Форма 2), в том числе содержащее: • описание участником в его заявке выполняемых работ (в том числе состав работ и последовательность их
выполнения, технология выполнения работ, сроки выполнения работ); • указание объема работ или порядка его определения.
|
|
|
Формы для участия:
|
Заявка участника
|
Справка о материально-технических ресурсах
|
Справка о кадровых ресурсах
|
Сводная таблица стоимости
|
График оплаты поставляемого товара выполнения работ оказываемых услуг
|
Техническое предложение
|
План распределения объемов работ/услуг
|
|
|
Действия:
|
Ознакомиться с правилами проведения процедуры закупки
|
#btnRequest-2387963-1 .CreditsRequest, .CreditsRequest { padding: 5px 20px; font-size: 18px; } Получить банковскую гарантию
#creditRequestTable-2387963-1 { border: solid 3px #2B7DA7; border-collapse: collapse; } #creditRequestTable-2387963-1 img { height: 200px !important; width: 200px !important; }
|
Банковские гарантии от Банка «ВТБ24» для поставщиков и подрядчиков ГК «РОСАТОМ». ООО МКК «РусТендер» – один из лидеров тендерного кредитования. Финансовая, юридическая и
консалтинговая поддержка клиентов по всей территории России. Сервис высочайшего качества, экономия времени, комфортная ценовая политика.
|
|
Банк «СКИБ» предоставляет финансовые продукты и сервисы в режиме онлайн, направленые на поддержку участников закупок по 44-ФЗ, 223-ФЗ: - Банковские гарантии - Тендерное
кредитование (44-ФЗ) - Кредит на исполнение контракта
|
|
ОО МКК «А-План» - компания полного цикла финансовых продуктов и услуг, ориентированных на рынок государственных и полугосударственных закупок. Миссия компании: Сделать
финансовые продукты простыми и доступными для бизнеса. Выдача денег на площадку в течении 1 часа!
|
|
Вопросы претендентов/участников - 0
|
Полная информация по тендеру закрыта